钢结构工程总承包合同范本（精选3篇）
钢结构工程总承包合同范本 篇1
甲方：
乙方：
签约地点： 工程地点：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，双方达成以下协议：
一、工程内容：钢结构屋架和屋面的制作安装等。
二、计算方式和价格：甲方总工程约200O，乙方承包以屋面滴水面积计算，每平方85元/O起（不含税价。）
三、双方责任：
甲方提供施工图纸，如有变更及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地，提供电源、水力，伙食等并协调工地人员交叉作业等施工中出现的问题。
四、付款方式：
1、甲乙双方协商日期开工，待工程完毕全部结清工程款。
2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度造成乙方停工，窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。
五、安全施工
乙方工人进入工地必须遵守工地的安全规范，统一安排。
六、开工及延期开工
甲、乙双方协商开工，如甲方因原因造成开工延期，甲方必须通知乙方，推迟开工，并相应顺延工期，如甲方未提前通知乙方 ，给乙方造成损失，由甲方承担。
七、工程质量
工程质量保修期为一年，如有工程质量，乙方应及时维修。
八、争议
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的， 可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院捍诉讼。
本合同一式四份，甲乙双方各持两份，工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。
甲方：（签章） 乙方：（签章）
钢结构工程总承包合同范本 篇2
发包方：__________________...
简单钢结构工程合同范本（精选15篇）
简单钢结构工程合同范本 篇1
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程名称
工程名称：
工程地点：
第二条工程承包范围
第三条合同工期加工__作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至__年__月__日，总日历天数：日历天；工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至__年__月__日，总日历天数_日历天。
第四条质量标准
工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20__工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。
第五条合同价款与支付
一、合同价款：
二、工程量增加：
1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；
2、追加的合同价款与工程款同期支付。
三、付款方式
1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款；
2、材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%
3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的95%
4、留5%作工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。
第六条发包人工作
（1）发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承担承...
钢结构工程的简单合同范本（通用16篇）
钢结构工程的简单合同范本 篇1
甲方：
乙方：
一、根据合同法及国家有关标准规定，经甲乙双方友好协商，本着公平、合理、：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程范围及施工内容：
1、工程范围：甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。
2、施工内容：图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。
三、技术条件
由甲方提供施工图纸，依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。
四、价格：
该合同总价为： 980万 元
大写：人民币： 玖佰捌拾万 元
五、付款方式
合同签订预付 10 %作为备料款：钢结构柱进场后付人民 币 ，工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。
六、甲乙双方的职责：
1、甲方职责：
（1）在乙方施工前，甲方需提供经审查认可的施工图纸，并提供合格的土建支承面，弹出轴线，确认标高，施工现场具备施工条件。
2、乙方的职责：
（1）乙方应严格按照设计的整体要求施工。
（2）乙方应严格遵守《JGJ7―91》《GB50205―20_》标准进行加工制作，所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。
（3）乙方应提供合格的产品，材料、规格、品牌必须满足业主的要求。
（4）乙方应保证工期，文明施工，项目经理必须在施工现场，以便协调各方事宜。施工过程中，由于乙方原因出现的事故，责任由乙方全权承担。
七、工期：
乙方必须在有效工作日 70 天内制作安装含土建地平结束，每超出一天罚款20元整，提前一天奖励1000元。
八、奖惩
...